本文是小编整理的关于："装饰工程设计委托书"范文分享。 - 素材来源网络 编辑:kaka001。
下面是小编整理的装饰工程设计委托书，本文共16篇，欢迎大家阅读分享借鉴，欢迎大家分享。
篇1：装饰工程设计委托书
装饰工程设计委托书
委托设计方（以下简称：“甲方”）
受委托方（以下简称：“乙方”）
甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计，经双方友好协商，签订本合同，作为双方共同遵守的依据。
一、设计明细：
甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计，该工程项目户型使用面积平方米。
二、设计费收取：
第一条：本委托设计合同设计费元/平米计取，设计费总额￥元，人民币（大写）万仟佰拾元整。
第二条：甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%，计￥元，人民币（大写）万仟佰拾元整。初步设计方案确定后，甲方按实地测量面积交纳设计费余款，乙方进行全套图纸的绘制。
第三条：小型公共工程装修项目的设计费或其他方式（非面积单价）计算的设计费，支付方式、比例必须报请设计部经理批准。
三、设计周期：
第一条：乙方在现场测量后天内完成初步设计方案。
第二条：在甲方确定初步设计方案后，乙方于天内完成整套图纸的绘制。
四、甲方权利及义务：
第一条：本合同签订时，甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。
第二条：甲方在接到乙方初步设计方案（平面布局图，顶面图，效果图，预算书）已完成的通知后，有义务在7日内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改，应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改，如期提交。
五、乙方权利及义务：
第一条：乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计，乙方在约定的期限内完成初步设计方案，并与甲方进行沟通，讨论。初步设计方案确定后，乙方有义务按甲方要求（不得少于2个工作日），在约定的设计时间内完成设计方案。
第二条：按双方约定，工程项目由乙方设计并施工的，在设计完成后，甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款，乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中，负责处理有关图纸内容中一切技术性问题，并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。
第三条：若甲方未委托乙方进行施工，甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务，若甲方有修改需求，可与乙方协商，并交纳元/次的'方案变更费用。
第四条：对乙方设计师所提交的方案，甲方认为与自己的期望值偏差较大，乙方应为甲方更换设计师，但仅限更换一次，且设计周期需顺延。
六、设计方案修改及版权：
第一条：对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%，并同时约定修改文件的提交日期。
第二条：对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需向乙方另外支付元/次的方案变更费用，并同时约定修改文件的提交日期。
第三条：本项目的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表，须事先征得乙方书面同意。
第四条：为保证甲方利益，乙方须对甲方身份背景，项目的各项内容进行保密。
七、违约责任：
第一条：因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的，每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。
第二条：因乙方原因造成中途停止设计的，乙方须书面通知甲方，按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金，并将甲方已付的设计费返还甲方。
第三条：如因甲方原因造成本委托终止时，甲方应以已付费用作为违约赔偿，乙方有权不予退还。
八、纠纷解决方法：
第一条：双方出现不能自行协商解决的问题，双方同意按以下第种方法解决。
1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。
2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。
第二条：如因不可抗力因素造成合同终止，双方互不承担违约责任。
九、其它：
第一条：本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件，与之具有同等法律效力。
第二条：本合同双方签字（盖章）之日起生效，本合同一式三份，甲方一份、乙方两份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方：乙方：装饰设计有限公司
代理人签字：
联系电话：
日期：
篇2：工程设计委托书
福州____工程设计有限公司：
根据20__年110千伏项目前期工作计划表，拟计划建设___电厂～尼葛脱开___电厂改接入兴平变110kV线路工程、___电厂～___牵引变脱开___电厂改接入兴平变110kV线路工程及西洋牵引变间隔工程、西洋牵引变间隔工程，为了确保此项工作能按时完成，特委托贵公司进行工程的可行性研究、初步设计及施工图设计工作。
___电力勘察设计有限公司
二〇________年八月十日
篇3：工程设计委托书
我单位在遵循平等自愿、公平和诚实信任的基础上，自愿将工程设计委托给济宁圣地电力设计院有限公司进行设计。
受委托单位（盖章）：
负责人（签字）：
委托单位（盖章）：
负责人（签字）：
委托日期：
委托单位联系人：
联系电话：
签订日期：
篇4：工程设计委托书
xxx设计咨询有限公司：
xxx工程已经《项目批复文件名称》(文号)文件批复，根据采购结果(依据文件)决定委托你公司编制该工程设计文件，具体要求如下：
一、工程名称：xxx工程，工程编号：xxx。
二、工程概况：
三、工程投资、规模及范围：
四、要求设计文件内容符合该工程立项批复(可行性研究报告、初步设计)文件、有关规范性文件及取费标准要求。
五、请你院认真分析网络、业务、管理等实际情况，进行细致的查勘、调研工作，提出设计方案和工程实施方案。
六、请各市分公司给予必要的协助。
七、进度要求：请你公司于x年x月x日前提交设计文件(含电子版)并通知建设单位。
八、本工程联系人：
部门xxx，姓名xxx，电话xxx，邮件xxx，传真xxx
部门xxx，姓名xxx，电话xxx，邮件xxx，传真xxx
委托人：
20xx年x月x日
篇5：装饰工程设计合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程设计质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、本合同设计内容
延农集体经济管理委员会综合大楼西南向护壁工程。
二、甲方向乙方提供有关的地质资料及文件。
三、乙方做好设计服务工作，提供设计施工图纸 陆 套。出图时间在 年 12 月 10 日完成。
四、根据甲方提供的设计资料，按修订的工程勘查设计收费标准，应收设计费叁万元整，经甲乙双方协商后，设计费只开收据，不开发票优惠为 壹万捌仟元整 (￥18000.00元)包干。
五、乙方负责图纸交底，变更设计的有关内容。
六、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商解决不了时，交由异议提出方所在地相关法律部门裁决。
七、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。双方代表签字之日起生效。合同内容完成及往来账款结清后自动失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇6：装饰工程设计合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上甲方将 工程委托乙方设计，并达成如下协议：
第一条：工程概况
1、工程地点：
2、工程项目性质：工程建筑面积：
第二条：设计项目任务范围
乙方应根据甲方之要求与规定准备必需之设计与图样，以利本工程之进行。设计期间包含三个阶段，即平面方案设计、扩初设计、深化施工图设计。
第三条：设计周期
1、合同签订生效后供平面设计方案及风格示意图，交由甲方审定确认。
2、甲方确认平面方案后，乙方必须按照甲方要求进行扩初设计，即提供主要空间效果图，设计时间为 工作日(不包括休息日)，交图时间为
3、甲方确认效果图方案后，乙方完成深化施工图设计，设计时间为 工作日(不包括休息日)在设计完成后，甲方有不满意的地方可要求设计师做局部调整。
第三条：设计费用
屋顶花园设计费按 元/m²收取
面积为 m²，按图纸实际建筑面积。
设计费为：人民币(大写) 元 效果图按 元/张，需制作 张，费用为： 元
第四条： 付款方式
1、量房之前，甲方须交纳定金(定金按1000元/100m2收取，不足100 m2的按100 m2收取。包含在设计费用内)。 乙方去甲方待装修项目实地量房。
2、设计合同签订后，即付清设计费。附：长沙市区以外的客户需交纳远征费。
3、因甲方原因未能按合同约定付款，乙方有权利停止目前的设计内容。
第五条：甲方工作
1、甲方向乙方提供原建筑平面图及施工结构图(要求尺寸准确)，甲方确认方案的时间不计入乙方的设计时间。 以不影响设计。
2、甲方提供便利条件给乙方了解测量施工现场。 甲方配合乙方所需其他有关资料。 甲方提出具体的设计要求。
第六条：乙方工作
乙方负责了解施工现场及周边环境。 乙方根据甲方要求提供全套设计方案资料 施工中出现设计问题，如需更改方案。设计师必须在三天内将更改后的图纸交与甲方确认。工程木工骨架完成时，设计师必须到现场进行设计中期验收。
第七条：设计变更
因现场或外界原因，甲方要求改变设计方案，必须经乙方同意并签字认可。否则乙方不负责装饰效果及安全责任。
第八条：材料质量与采购
甲方应严格按照乙方设计所指定的材料进行施工，甲方要求改变的施工材料，必须乙方同意并他签字认可，否则乙方不负责装饰效果及安全责任。
第九条：双方责任 甲方施工进场时乙方负责向施工方做设计交底。 乙方负责甲方工程后期整体配饰工作的指导。
1、甲方不得要求乙方设计师违反国家有关标准进行设计。 乙方设计师应按国家技术规范、标准及甲方提出的设计要求，进行设计，按合同规定的时间要求提交设计图纸，并对其负责。由于设计师的自身原因，延误了按本合同规定的交付图纸时间，延误一天按 1‰ 罚款。(由于甲方平面设计方案调整而耽误的时间不予计入)
2、签订本设计合同后，设计费不予退还。
第十条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字生效
第十一条：以上未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇7：装饰工程设计合同
发包人：(甲方)
设计人：(乙方)
甲方委托乙方承担 室内装饰设计(具体内容详见第一条)，经双方协商一致，依据《中华人民共和国合同法》签订本合同。
前 言
鉴于甲方的本设计项目由甲方具体实施，为此由甲方对本项目设计进行全面实施指导、督促、确认、签收。甲方指定 先生/小姐为本设计项目之甲方代表。甲方表示同意。
为有利本项目设计工作顺利实施，乙方委派 小姐为本项目负责人，负责与甲方人员的沟通、协调工作。甲、乙双方任何通知文件应按下列通讯地址为准：
第一条 本合同设计项目的内容
乙方根据甲方提供的建筑资料，完成本项目设计(方案至施工图)。 样板房及面积：
第二条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件：
第三条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件：
第四条 本合同设计收费估算为
设计费支付进度详见下表。
说明：
1. 本合同自甲方合同定金到帐日作为合同起始日期起算。
2. 乙方于各设计阶段完成后进行请款，同时交付相应发票，甲方按付费时间支付各阶段设计费;若乙方提交设计文件 3 个工作日内，甲方未作书面确认或书面回复修改意见，视为自动确认。
3. 在提交最后一部分设计文件的同时结清95%设计费，留5%尾款，至本案工程竣工验收合格后3天内支付;如果甲方竣工手续不齐，按工程队施工结束后10天内支付。 4. 本合约设计费详见《设计费估价单》，实际设计费按估算设计费核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
5. 本合同履行后，定金抵作设计费。 6. 此费用不包括模型制作，不包括施工蓝图。 7. 此合同总价为人民币计价，包含税金。 第五条 双方责任 5.1甲方责任：
5.1.1甲方按本合同第三条3.1成果要求规定的内容，在规定的时问内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方负责到有关设计院盖章及各项协调工作。安排施工图交底会议;负责组织工程竣工验收。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限5天以内，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限5天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
5.1.2甲方由于营销等原因变更委托设计项目已确定的风格、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。项目由于甲方自身原因暂停或暂缓后重新启动，甲方应支付暂停或暂缓前乙方实际已设计工作的费用，乙方应根据变更的设计内容向甲方追加设计费，具体应由双方另行协商。
甲方由于营销等原因，终止项目或部分项目进行，应按照乙方实际已设计的工作进度支付费用。如概念设计阶段终止项目，则支付合同总价的40%设计费;如方案深化阶段，方案经甲方确认后终止项目，则支付合同总价的80%设计费;如方案深化阶段，方案未经甲方确认后终止项目，则支付合同总价的60%设计费;如施工图阶段，甲方未开展工程，则支付合同总价的95%设计费。
5.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费。
5.2乙方责任：
5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行设计，并对其负责。按合同规定的进度，有权要求甲方提交质量合格的设计资料。
5.2.2乙方按本合同第三条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。
5.2.3乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
5.2.4乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。
5.2.5在设计合作期间，乙方提供现场服务四次，包括沟通方案、施工图交底、提供现场指导及项目验收。如甲方要求乙方额外增加出差次数，甲方负责乙方交通、住宿费。包括 主要设计师的机票、住宿费(五星级)及相关的交通费用，另需收取设计师出差按天计算的人工费用，按时报销。乙方应提交有关收据供甲方核对。
第六条 违约责任：
6.1在合同履行期间，甲方违反合同约定要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
6.2甲方应按本合同第四条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付同期发生金额千分之二的逾期违约金。逾期超过15天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方相关上级不审批本设计或本合同项目停缓建，甲方均按第四条及第5.1条规定支付已完成内容的设计费。
6.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，乙方应负责采取补救措施，并免收受损部分的设计费，还应负责赔偿由此给甲方造成的实际损失，赔偿上限为本合同全额设计费。
6.4在施工过程中，甲方对已经确认的设计成果提出由于成本限制方面等因素需对设计做30%以上的调整，甲方应支付设计调整费用给乙方;
6.5在施工过程中，甲方需更换设计材料应得到乙方书面确认;甲方施工队在没有得到乙方书面确认情况下随意更换设计材料而影响设计效果应由甲方承担该责任。
6.6由于乙方自身原因，延误了按本合同第三条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该同期应收设计费的千分之二。逾期超过30天以上时，甲方有权解除合同。
6.7合同生效后，乙方要求终止或解除合同，应双倍返还定金。 第七条 其它
7.1甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
7.2甲方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。
7.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、灯具等设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。
7.4甲方向乙方支付本项目设计费后，乙方向甲方提供的阶段性成果及最终成果的著作权归甲方所有，乙方具有合理使用权。乙方应保证其提供的设计成果不侵犯第三人的著作权或其它合法权利，否则乙方应承担责任，并赔偿甲方损失。如因甲方资料产生的侵权，与乙方无涉。
7.5甲方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。
7.6甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
7.7由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7.8本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成时，双方当事人同意由上海仲裁委员会仲裁。
7.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
7.10其它约定事项：不含于本合同之服务项目
7.10.1 建筑项目之全套设计服务及标单。
7.10.2 智能化系统设计。
7.10.3 图签、消防及报批。
7.10.4 消防点位图。
7.10.5 全案或部分案件之预算分析。
7.10.6 水、电、风系统图设计，机电设计图。
7.10.7 材料估算及标单。
7.10.8 软装采购及现场布置。
7.10.9 建筑外立面
7.10.10 施工蓝图
7.10.10 以上项目如需乙方完成，双方另签合同。
第八条 合同生效、终止
8.1本合同经双方签章后生效。
8.2本合同生效后，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.3本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份。具同等法律效力。
第九条 双方有变更，另签补充合同，与本合同具同等法律效力。
发包人(甲方)名称： 设计人(乙方)名称： 委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字) 地 址： 地 址： 电 话： 电 话： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 日 期： 日 期：
篇8：装饰工程设计合同
建设单位：__________________，以下简称甲方: __________________.
设计单位：__________________，以下简称乙方: __________________.
甲方委托乙方承接___________________装饰工程设计，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：
第一条 本合同依据
1.1 《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》。
1.2 其他相关法律法规。
第二条 工程概况
2.1 工程项目名称：__________________________________
2.2 工程项目地点：__________________________________
2.3 工程项目类型：__________________________________
2.4 工程项目面积：建筑面积__________平方米，使用面积__________平方米。
第三条 甲乙双方提供相关资料及文件
3.1 甲方向乙方提供的资料及文件
3.2 乙方向甲方提供的设计文件
篇9：装饰工程设计合同
第四条 设计费用及支付方法
4.1 双方商定，本合同的设计费为__________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
4.2 支付方式：
4.2.1本合同生效后三天内，甲方支付设计费__________万元作为设计定金。
4.2.2 设计方案、施工图绘制完毕并经甲方签字认可后，甲方结清乙方剩余设计费(不留尾款)，计人民币__________元。
第五条 双方责任
5.1 甲方责任
5.1.1 甲方按本合同3.1规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限性负责。甲方提交上述资料及文件超出规定期限，乙方按本合同3.2条规定交付设计文
5.1.2 甲方变更委错误，或对提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
5.1.3 在合同能够履行期间，甲方单方提出解除合同的，即使乙方未开始设计工作，乙方也不退还甲方已付的设计费。
5.1.4 甲方不得向第三方扩散、转让乙方提交的产品图纸等技术经济资料，如发生以上情况，乙方有权索赔。
5.2 乙方责任
5.2.1 乙方按本合同第3.2条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
5.2.2 合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应返还设计费。
5.2.3 乙方不得将本工程项目设计图纸转作他用。 第六条 其他
6.1 本合同第3.2条规定乙方交付的设计文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，乙方另收工本费。
6.2 甲方要求乙方承担本合同内容之外的工作，另行支付费用。
6.3 由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
6.4 本室内装饰设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由当地仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
6.5 本合同未尽事宜，双方可签补充议作为附件，补充协议与本合同
6.6 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
6.7 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
6.8 本合同经甲、乙双方盖章签字后自____年____月____日生效。
甲方名称：(盖章) 乙方名称：(盖章)
法定代表人：(签字)_____________法定代表人：(签字)_____________
委托代理人：(签字)_____________委托代理人：(签字)___________开户银行：____________________ 开户银行：____________________
银行帐号：____________________ 银行帐号：____________________
鉴证日期： 年 月 日
装饰工程设计合同范文三
委托方(以下简称甲方)： 设计方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《全国室内装饰设计收费办法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本工程项目的具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，经甲乙双方协商一致，就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：
一、工程项目概况：
1.项目名称：
2.建筑面积：平方米
3.使用性质：
4.房屋结构：
5.项目地点：
二、室内装饰设计内容： 1.甲方将 室内装饰设计委托给乙方全权负责;
2.设计范围包含： ;
三、设计费支付方式：
1.甲乙双方经协商，总设计费按人民币 元整(￥ )计取;
2.甲乙双方签订协议后，即由甲方支付给乙方总设计费 %，计人民币 元整(￥ )作为预付金; 3.乙方交付装饰平面初步设计图，甲方审核签字后，甲方支付给乙方总设计费 %人民币 元整(￥ );
4.乙方交付整套设计方案图(含效果图)、装饰施工图时，即由甲方支付给乙方总设计费 %，人民币 元整(￥ ) ;
5 .项目装饰工程完工后，甲方支付给乙方设总设计费 %，余款人民 币 元整(￥ )。
四、设计周期：
1.签订合同后，乙方在收到甲方提供的相关图纸和资料，对工程进行实际勘测后，在 工作日内，提出设计构思，并形成初步平面设计方案图交由甲方审阅;
2.甲方收到初步平面设计方案图后，设计方案如有修改和调整，其修改调整时间不计入设计周期内;
3.在甲方签字确认平面设计方案图后，乙方在 工作日内，完成装饰施工图(材料说明、施工工艺说明)、装饰效果图(各功能区效果图 张);
5.装饰施工图(材料说明、施工工艺说明)、装饰效果图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图和效果图才算正式有效，否则视为无效，乙方不对所有施工图和效果图负责;
6.装饰项目进入施工阶段时，乙方应配合甲方，并在 工作日内，完成装饰报建图并盖好公司公章交予甲方;
7.项目设计周期总计 工作日，如因设计方案调整、审核或其它不可抗力因素的影响，各阶段设计周期相应顺延。
五、双方责任：
1.甲方责任：
1.1甲方应按照合同约定按时支付设计费，如未按时支付设计费，乙方可根据甲方付款时间相应顺延设计周期;
1.2甲方有义务在设计期间提供有关工程项目建筑、地形图纸及设计要求;
1.3在乙方设计初稿之前，甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方功能需求。
1.4在乙方设计初稿之前，甲方应以书面形式提供项目设计委托书(作为合同附件)，明确设计整体风格、空间使用功能、及经营项目等内容;
1.5在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始的设计工作，不退还甲方已付设计费，已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付;
1.6对于未经过甲方确认的设计图纸，或未付清设计费的图纸，均不能外带;
1.7施工阶段，甲方要求更改设计图纸必须经过乙方的同意，如甲方提出的修改图纸意见影响房屋结构或装饰内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自行承担;
1.8凡甲方在设计图纸、施工图、效果图等乙方交付的设计文件上签字认可或付清全部设计费后三天内未提出异议者，均作为甲方对设计图纸的签收。
2.乙方责任：
1.1乙方按本合同约定向甲方交付设计文件;
1.2乙方按合同约定按时交付装饰报建图纸;
1.3合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计预付金;
1.4乙方对设计文件出现的错误负责负责修改和完善;
1.5甲方施工阶段，乙方负责所有设计文件的技术交底，及负责协助配合甲方和施工单位解决各项技术上的疑难问题，并派遣专业技术人员1~2人跟踪指导施工;
1.6施工阶段，乙方配合甲方提供相关的装饰报建所需的设计文件，配合消防设计单位提供的消防设计图纸，完成装饰水电图纸和装饰施工图的报建，并加盖公司公章，由甲方进行消防报建工作，但乙方不对其本项目装饰工程施工的具体工程质量和消防施工工程等未在本合同内涉及的施工项目内容负责;
1.7本合同中所称的室内装饰设计系解决功能性、艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施，需甲方另行委托设计;
1.8凡本设计在实施前，甲方或施工企业均按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范和要求，若有差异均以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任，甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸沟通交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关;
六、知识产权约定：
1.乙方对设计完成的各项文件享有作品著作权，甲方在将委托设计的所有费用结算给乙方后，乙方设计的作品的著作权将自动转给甲方，但乙方保留作品发表权。
2.甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
3.甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得转让或用于本合同之外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。
4.未被甲方采用的设计方案，知识产权仍归乙方。
七、不可抗力因素：
甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，由双方协商解决，确实无法调节，则由仲裁机关或根据合同法办理。
八、其它事宜：
1.本合同需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日;
2.本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请相关法律部门予以解决;
3.本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份，均具有同等法律效力;
4.本合同附件具有同等效应，合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(签字盖章)：_____________ 乙方(签字盖章)：_ _______ ____
年月日：
篇10：装饰工程设计合同
建筑装饰工程设计合同
工 程 名 称：
工 程 地 点：
合 同 编 号：
设计证书等级：
发 包 人：
设 计 人：
签 订 日 期：
发包人委托设计人承担“XX ”工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
1、合同依据
本合同依据下列文件签订：
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》（20XX）。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
2、工程概况
(1)工程名称：
(2)工程地址：
(3)项目规模：总建筑面积㎡，室内设计面积 ㎡（其中地上约 ㎡，地下约㎡）.
(4)该项目主要使用功能： .
(5)投资估算：约 万元人民币.
3、设计范围、阶段划分、设计深度、设计规范及设计服务
3.1 设计范围
□ 建筑室内装饰设计；
□ 给水排水、暖通空调、建筑电气的末端元器件配合设计； □ 给水排水、暖通空调、建筑电气的系统改造设计； □ 智能化专项设计； □ 厨房工艺设计； □ 专业照明设计； □ 家具设计与选型； □ 陈设配饰设计与选型； □ 室内建筑声学设计；
□ 装修引起的结构修改设计；
□ 室内幕墙设计(玻璃、石材等幕墙设计)； □ 舞台机械设计； □ 舞台灯光设计； □ 设计概算; □ 施工图预算；
□ BIM 验证设计； □ 特殊工艺设计。
不含煤气等其他当地管理部门限制的`特殊专业设计；不含超越设计人资质范围的专业设计。
3.2 设计阶段
包括方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段。
3.3 设计深度
满足 年 11 月住房和城乡建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》。
3.4 设计规范
本合同设计采用中华人民共和国现行的相关规程和规范。
3.5 设计服务
解决施工中与设计相关的技术问题，解答业主咨询的与设计相关的技术问题。
4、设计费及支付
4.1 本合同暂定设计费为元（大写： ）。
4.1.1 包含设计方人员赴工地现场的旅差费人次日，每人每次不超过 2 天。 超过约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括且不限于往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人方另行支付。
4.1.2 长期驻现场的设计工地代表的技术服务费由发包人另行支付。
4.1.3 以建筑面积收取设计费时，当项目实际设计面积与合同设计面积不符时，按实际设计的建筑面积核算设计费，多退少补。
4.2 付费进度
注：合同履行完毕后，定金抵作设计费。
注：1在发包人方所提供的设计资料（含设计确认单及开始下一阶段设计指令等）能满足设计人进行相应
阶段设计的前提下方开始计算该阶段的设计时间。
2 ）上述设计时间不包括国家法定的节假日。
3 ）设计周期不包括设计人提交阶段性设计成果后发包人审核与反馈意见的时间以及相关部门对设计成果的审批时间。
5、发包人责任
5.1 发包人按本合同第 5 条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
6、其他约定事项
7、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。
8、本合同履行完成后自动终止。
9、本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
代理人： 代理人：
签订时间： 签订时间：
单位地址： 某公司单位地址：
邮政编码： 邮政编码：
篇11：装饰工程设计合同范本
发包人(以下简称甲方)：
承包人(以下简称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将香榭华庭项目部办公室装修工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、质量、文明施工和进度，明确甲、乙双方的权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守，具体条款如下：
一、工程概况
1、工程名称：香榭华庭办公室装修工程。
2、工程地点：信阳市浉河区工区路(原高压开关厂)。
3、工程范围：香榭华庭临时办公室装修工程
二、工程承包方式、内容
1、工程承包方式为：合同承包范围内包工包料包工期包质量包安全。
2、工程承包内容为：包含办公室装修图纸内全部内容。
三、合同价款
本工程采用固定合同价。
本工程合同金额： ￥56000.00 (大写 伍万陆仟元 )。
四、结算方式
1、本工程采用固定总价合同。
2、承包人无权擅自变更施工方案及材料的品名、规格及厂家，确需变更时应获得发包人代表书面批准。
3、双方约定合同价款的其他调整因素：发包人代表书面确认的设计变更和工程洽商引起的工程量及工程项目变更按实调增或调减(非发包人书面确认的变更所发生的相关费用由承包人承担)。调整的计算方法同合同书计价方式。
4、变更合同价款按下列方法进行：(1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;(2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人在正式施工前提出合理的变更价格，经发包人代表书面确认后执行。
5、工程竣工验收报告经发包人认可后7天内承包人提交结算报告及完整的竣工结算资料给发包人审核。发包人应在收到承包人结算报告及结算资料后30天内进行核实，给予确认或提出修改意见。
五、工程款支付
1.工程完工后，一周内组织验收，验收合格后一次性付清全部工程款。
2.付款前必须乙方同时提供甲方认可的同等金额的发票。
六、质量与验收
1.本工程质量要求 合格 。工程质量的评定以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2.若因承包人原因造成工程质量不合格，承包人应无条件返修至合同所要求的质量标准。
3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，且工期不予顺延。
4.如果工程质量达不到乙方承诺的质量的等级标准，将对乙方处以工程总造价百分之三的罚款。
七、工程工期
1、本工程合同工期为 20 日历天，计划开工日期20xx年3月19日，计划竣工日期20xx年4月7日。
2.承包人按其投标文件中承诺的工期施工，并严格按照各个施工节点控制工期，若出现节点工期延误时，承包人必须采取相应赶工措施，由此增加额外费用由承包人负担。若因承包人原因造成不能按期竣工的，承包人应赔偿发包人由于拖延工期所带来的全部损失，并处1000元/天罚款。
3.重大设计变更或发包人原因造成停工，经合同双方确认后，可顺延工期，因承包人原因造成停工，不得增加工期。
4.因不可抗力的因素造成的工期延误，必须有发包人及监理工程师签证认可，方可顺延工期。
因乙方原因工期拖延时间超过合同总工期的10%，甲方有权单方解除合同。
八、材料设备的采购
1.应按设计和有关标准要求采购工程所需材料，并提供材料、产品合格证明，报发包人驻工地代表签字验收认可后方可进场，不合格的材料、设备不得进场。
2.承包人采购的材料在使用前，应按要求进行检验或试验，且报发包人驻工地代表和监理工程师签字验收认可后方可使用，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
3.施工中发现以次充好的要清理出场，并进行处罚，处罚时按所使用的材料、设备的总价的百分之十进行罚款。
九、双方一般权力和义务
1、甲方代表
姓名： 周贵春 职务： 工程师
职权：
1、施工全过程的管理、协调;2、组织工程竣工验收等。
2、乙方代表
2.1 姓名： 李杨 职务：项目经理
2.2 承包人授权项目经理在该工程所有文件、资料的签字等行为视为承包人的行为，承包人予以完全认可。承包人现场人员安排必须满足施工现场要求。
十、其他
1、乙方不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
2、乙方在施工中应严格遵守安全生产操作规程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。乙方应对本工程施工制定相应的安全措施，对职工进行安全教育。凡因违反安全措施而造成的罚款，人身伤亡事故或伤害他人事故，均由乙方负责。
3、施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家和地方政府的有关规定，施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由乙方负责。
4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
6、施工期间生产、生活用水用电，甲方提供水源、电源接口，水表、电表及表后管、线由乙方安装，水费、电费由乙方支付。发包人在给承包人支付工程款时，分别
7、甲方协助乙方办理工程相关手续。
8、乙方必须服从总包单位现场施工管理，及时向总包单位进行资料移交并积极配合总包单位进行相关验收。
十一、争议
甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门予以调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，当事人可向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁或者向工程所在地的人民法院起诉。
十二、合同生效和终止
本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自甲、乙双方签字盖章后生效。 甲、乙双方履行完合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。
(此页无正文)
发包人(公章)： 承包人(公章)：
河南华仪置业发展有限公司 信阳市锦龙装饰设计安装工程有限公司 法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
帐号：
签订日期：
帐号： 签订日期：
篇12：通信工程设计委托书
XXX通信工程有限公司：
根据我公司业务发展需要，我公司已经立项建设20xx年中国联通湖南宽带及数据综合客户XX工程。要求于20xx年06月18日开通附件所属全部单项。请贵公司马上对此工程组织实施，主要要求如下：
一、请贵公司尽快确定本工程负责人，并于20xx年06月10日前完成设计交底工作，根据设计方案制定工程实施方案，尽快启动本工程。工程结算应按照我公司相关取费标准进行预估。
二、请贵单位认真组织现场实施工作，重视安全生产。施工期间发生如下安全事故和损坏事宜，其所有直接和间接责任均由贵公司负责，我司不承担任何的.责任：
1、施工期间各类人身安全事故、电源等其他事故。
2、施工不当所造成的通信故障、对其他公共财产、私人财产损害。
3、设计所造成的。
4、由于施工考虑不到位的原因引起工程质量、材料问题事故。
5、其他相关的责任事故。
公司网络建设部
20xx年x月x日
篇13：装饰装修工程设计合同
装饰装修工程设计合同样本
甲方： 联系电话：
身份证号码： 现住址：
工程地址：
乙方： 深圳××装饰工程有限公司 联系电话：
营业执照号： 资质证号：
地址： 法人代表：
兹有甲方委托乙方承担
装饰设计，经双方友好协商，在平等自愿的基础上达成以下合同条款：
第一条：设计工作概况
1.1设计工作流程
1.2 设计收费标准及工作范围表
第二条 设计内容 本设计分为两个阶段进行：
第一阶段：方案设计
2.1.1 根据甲方提供的主要委托思想（功能要求、个人喜好、投资计划等），乙方进行方案设计，并提供设计方案，此部分设计内容包括：
①效果图 壹张
②平面结构图 壹张
③天花平面图 壹张
④平面布置图 壹张
⑤地面材质图 壹张
⑥主要材料的确认
2.1.2 乙方提供的'方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作；
2.1.3 若乙方提供的方案，改变了建筑原有的结构、设备，则需经甲方和相关部门的签字认可；
2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备，则需经乙方和相关部门的签字认可；
2.1.5设计周期： 天（日历天）。即 年 月 日至 年 月 日
第二阶段：施工图绘制
2.2.1 在甲方签订施工合同后，乙方进行施工图绘制，并向甲方提供全套图纸;
2.2.2 按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期；
2.2.3 施工图绘制周期，签订施工合同后 天。
第三条 设计费支付方式：
3.1 乙方按套内面积平方米，每平方米 元收取设计费，总设计费人民币大写 元，小写￥ 元。
3.2 付款方式：
3.2.1 双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金，即：
元；（注：若总设计费的60%总金额少于20xx年 月 日 年 月 日
篇14：建筑装饰工程设计合同
委托方（以下简称甲方）：
代表人：
设计方（以下简称乙方）：
设计证书等级：
今甲方委托乙方进行_________________________装饰工程设计，以国家相关法律、法规为依据，并结合本工程具体情况，甲乙双方签订本协议，具体如下所示：
一、工程概况
1、项目名称：
2、项目地址：
3、设计范围：
4、设计造价：
5、设计质量：符合国家及工程所在地相关规范要求，并按照本合同所附要求内容实施。
二、设计周期
1、乙方提交深化设计方案周期：合同签署日后________工作日；
2、乙方提交施工图设计文本周期：甲方确认深化设计方案后_________工作日；
3、乙方提交阶段工作的局部设计调整、变更文件周期：乙方签收甲方设计调整、变更的书面要求后__________工作日。
三、双方职责
1、乙方提供的项目设计图纸，须甲方逐项确认。
2、乙方提交的设计图纸如不符合甲方设计要求，甲方有权要求乙方重新设计并提交图纸。
3、经甲、乙双方确认过的设计内容，如有施工工艺、工期及造价等方面异议的，需双方协商解决，并以书面确认签证为准。
4、乙方设计有变动之处须提前向甲方提请设计变更通知及情况说明，由甲方认可，提供相关设计变更图纸文件，经双方签字同意后，以更新的阶段设计文件或设计变更单形式实施。
5、由甲方提出非功能的设计变更要求，作为设计单位的乙方需满足变更要求，且不承担由此造成的效果损失及责任。
6、未经甲方认可，乙方不得擅自更改确认过的设计内容，因此而产生的损失及责任，均由乙方自行承担。
7、甲方变更委托设计项目、规模、条件或作较大修改，造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方付返工费。
8、乙方需向甲方及施工单位提供针对项目实施前的图纸技术交底，配合设备及材料选购，负责非标施工节点及制作部分的专业指导及监控。
四、甲方工作
1、甲方委派____________为该项目甲方代表，负责办理甲方事。
2、甲方负责向乙方提供项目设计任务书，进行设计要求交底，提供该项目相关图纸资料。
3、甲方所提出的设计要求应客观、合理，并遵循国家及地方的相关法律、法规。
4、甲方应及时按合同支付合同价款予乙方，付款每逾期一日，甲方应支付设计费的_______%作为违约金给予乙方。
五、乙方工作
1、乙方委派___________为该项目乙方代表，负责办理乙方事务。
2、乙方必须完全了解甲方的设计意图，设计图纸需满足甲方的设计要求，并符合国家及地方相关设计规范要求。
3、乙方对交付的设计文件出现的遗漏或错误负责及时修改和补充。
4、乙方提供的阶段过程图纸一式_______份，施工图纸一式_______份，超出部分图纸费，向甲方实报实销。
5、乙方制作的平面设计方案甲方不认可时，乙方应重新制作平面方案直至客户满意，由此所做工作不加收任何费用。
六、保密条款
1、甲方应维护项目中属于乙方的设计知识产权，设计文件及资料仅限于合同约定的项目中使用，未经乙方同意，不得以任何形式转让、复制或给予他用。
2、甲方所需设计内容如为多重空间重复使用，须双方在合同中明确，甲方才可多次重复使用乙方所提供的设计图纸。
3、乙方也不得不经甲方允许披露上述文件。
七、付款方式
1、合同签署日：甲方付乙方定金_______________元；
2、乙方提交该项目深化设计方案文本之日，经甲方确认，支付尾款_______________元。
八、违约责任
1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的设计费；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
2、合同生效后，若任何一方要求提前解除合同，则视为违约，将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时，定金不予返还。
3、由于乙方设计的原因，造成工程不能及时开工或者拖延工期，工期每延误一天，乙方应当向甲方支付相当于设计费_________%的赔偿金。
九、附则
1、本合同自双方签字后生效，合同义务履行完毕后失效。
2、本合同一式________份，双方各执________份，并交________份到工程所在地建设单位备案。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一致签订的补充协议与本合同具体同等效力。
4、因履行本合同发生争议，双方协商不成的，均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。
甲方：
地址：
联系人：
联系电话：
合同签订地：
合同履行地：
签订时间：________年________月________日
乙方：
地址：
联系人：
联系电话：
合同签订地：
合同履行地：
签订时间：________年________月________日
篇15：建筑装饰工程设计合同范本
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条 工程概况
1.1、工程名称：
1.2、工程地点：
1.3、承包范围：
1.4、承包方式：
1.5、工期：
1.6、工程质量：合格
1.7、合同价款(人民币大写)：
第2务 甲方工作
2.1、开工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明贰份，并向乙方进行现场交底。全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损失，并承担所相应费用。
2.4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应申批手续。
2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条 乙方工作
3.1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收、编制工程结算。
3.3、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条 关于工期的约定
4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2、因甲方为按约定完成工作。影响工期，工期顺延。
4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)工期相应顺延。
第5条 关于工程质量及验收的约定
5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JG73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2、本工程质量应达到国家评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应负担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
5.4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承担竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第6条 关于工程价款及结算的约定
6.1、双方商定本合同价款采用第 (3)种：
(1)固定价格
(2)固定价格 %包干风险系数计算。包干风险包括 内容。
(3)可调价格：
6.2、合同生效后，甲方每月按乙方完成工程量的80%进行付款。
6.3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料
第7条 有关安全生产和防火的约定
7.1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
7.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
7.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
7.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第8条 奖励和违约责任
8.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方20____元。甲方不按合同约定拨付款，每拖期一天，按付款额的3 %支付滞纳金。
8.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方20____元违约金 。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方5000元，作为奖励。
8.3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同 5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方 / 元，作为奖励。
8.4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。
8.5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故 (包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
8.6、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
第9条 争议或纠纷处理
9.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或清有关部门进行调解。
第10条附则
10.1、本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲乙双方各执 份。
10.2、本合同履行完成后自动终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇16：建筑装饰工程设计合同范本
建筑单位： (以下简称甲方)
施工单位： (以下简称乙方)
一、工程项目及施工期限：
二、工程总造价(大字)
三、质量标准：依照本工程施工详图施工，说明书及验收技术规范办理，施工中双方应做好隐蔽工程，分项工程竣工工程的验收工作，如因施工上造成不合质量要求而发生返工费用，乙方包工包料由乙方负责，甲供材料造成的由甲方负责。
四、材料供应，乙方包工包料由乙方自行采购，甲供材料由甲方负责采购到场，并由乙方认可，由甲方支付材料总价，乙方应按合同的约定及安全文明施工。
五、其它事项：
1、甲方在开工前应办好各项施工准备手续，做到施工现场路通、电通、水通。
2、施工途中甲方提出工程变更，应有有关部门批准。并由甲方签发变更通知书。变更造成的增加工程及损失由甲方负责。
3、由甲方原因造成工期延误由甲方负责，乙方造成的由乙方负责。
4、本工程设计、预算如有增列项目或差错，在本合同有效期内审合修正，竣工结算时以工程决算为准。
六、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，本合同经双方签订盖章生效，至工程验收合格、款项结清后失效，本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
以上装饰工程设计委托书的内容，由学练范文网搜集整理分享。
最新范文
二手车过户车主的委托书04-01
调档委托书电子版04-01
学生委托书04-01
付款委托书英文版04-01
开户的授权委托书04-01
代理授权协议书15篇04-01